+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Договор на оказание услуг по вырубке леса

Договор на оказание услуг по вырубке леса

Договор на оказание услуг по вырубке леса

Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта. 2.3. Заказчик вправе: 2.3.1.

В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 2.3.2.

Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ.

Договор на выполнение работ по вырубке леса

Работы должны быть выполнены Подрядчиком собственными силами или силами привлеченных субподрядных организаций в установленные настоящим Договором сроки и в пределах договорной цены в объеме, определенном соглашением Сторон. 1.3. Объект, указанный в п.

Оплата Работ Подрядчика осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.

4. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае нарушения сроков выполнения Работ Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___% от стоимости Работ за каждый день просрочки. 4.3.

В случае несвоевременной оплаты Заказчиком работ Подрядчика Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере ___% от неуплаченный в срок суммы за каждый день просрочки. 4.4.

Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
4.5.

Типовой договор на оказание услуг по вырубке леса

Внимание Исполнитель проводит лесовосстановительные мероприятия за свой счет, если при осуществлении валки леса Исполнитель, в нарушение условий настоящего договора, уничтожил подрост либо древесно-кустарниковую растительность.

4.6. Досрочное расторжение договора производится в случае грубого нарушения технологии валки леса и нарушения лесного Законодательства РФ.

4.7. В случае не соблюдения требований п.2.3.4., 5.4., а также нарушения Исполнителем технологического процесса, действие настоящего договора приостанавливается, до момента устранения выявленных нарушений.

5.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор действует с момента заключения по 31.12.2012г.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:

5.2.1. По взаимному соглашению сторон.

5.2.2.

Договор на оказание услуг по вырубке леса скачать

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик: Подрядчик: Наименование: _________________ Наименование: ____________________ Юридический адрес: ____________ Юридический адрес: _______________ ОГРН __________________________ ОГРН _____________________________ ИНН ___________________________ ИНН ______________________________ КПП ___________________________ КПП ______________________________ Р/с ___________________________ Р/с ______________________________ в _____________________________ в ________________________________ К/с ___________________________ К/с ______________________________ БИК ___________________________ БИК ______________________________ ОКПО __________________________ ОКПО _____________________________ От имени Заказчика От имени Подрядчика ____________________ (__________) ___________________ (_________) М.П. М.П.
Договор N ___ на выполнение работ по вырубке леса

г. __________ «___»________ ____ г.

___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице ______________________________________________________, действующего (должность, Ф.И.О.

уполномоченного представителя) на основании ____________________________________________, с одной стороны, (документ, подтверждающий полномочия) и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», (наименование или Ф.И.О.) в лице ______________________________________________________, действующего (должность, Ф.И.О.

уполномоченного представителя) на основании ___________________________________________, с другой стороны, (документ, подтверждающий полномочия) заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора

1.1.

1.4. В случае необходимости Стороны вправе заключить Дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором согласуют необходимые дополнительные условия выполнения Работ. 1.5.

Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 4.9.

Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 4.

5 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.
5.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Срок действия Договора. Порядок изменения и расторжения Договора

6.1.

Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем.2.2.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов на момент такого отказа. 3. Финансовые условия и порядок расчетов 3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет сумму в размере ( ) рублей.
3.2.

Оплата Работ Подрядчика осуществляется на основании выставляемого Подрядчиком счета в течение дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. 3.3. Оплата Работ Подрядчика осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. 4. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства 4.1.

Подписать Акт выполненных работ в течение ____ дней с момента его получения, либо представить мотивированный отказ в письменном виде в этот же срок. 2.4. Заказчик вправе: 2.4.1. Осуществлять контроль за ходом выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика. 2.4.2. Получать от Подрядчика устные и письменные объяснения, связанные с выполнением Работ по вырубке леса. 2.4.3.

Отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов на момент такого отказа.

3. Финансовые условия и порядок расчетов

3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет сумму в размере ________ (_____________) рублей. 3.2. Оплата Работ Подрядчика осуществляется на основании выставляемого Подрядчиком счета в течение _____ дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

3.3.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 4.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 4.5 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 4.7. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору. 4.8. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п.

Осуществлять контроль за ходом выполнения Работ, не вмешиваясь при этом в деятельность Подрядчика.2.4.2.

Договор на оказание услуг по рубке леса

Договоры возмезного оказание услуг по заготовке леса Важно Местоположение лесосек: 1) Казачинское лесничество, Галанинское участковое лесничество, квартал №63, выдел 12, на площади 13 га с общим объемом работ 387 м3 ; 2) Казачинское лесничество, Галанинское участковое лесничество, квартал №63, выдел 16, на площади 15 га с общим объемом работ 362 м3 1.2. Лесосеки, указанные в п.1.1. настоящего договора, переданы Заказчику на основании договора купли-продажи лесных насаждений № 000 от 01.01.2001г. 1.3. Договор на оказание услуг по вырубке леса Заказчик не вправе привлекать для оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.
2.2. Права «Заказчика»: 2.2.1.

Источник: http://rconsul.ru/dogovor-na-okazanie-uslug-po-vyrubke-lesa

4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

4.1. Цена работ Подрядчика по настоящему Договору составляет ________ (_____________) рублей, в т.ч. НДС — ________ (________________) рублей.

4.2. Сумма, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком в течение ____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки заготовленной древесины и получения счета от Подрядчика (или: _____________________________________________).

4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан: 2.1.1.

Внимание

Выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать Объект Заказчику в установленный срок. 2.1.2. Обеспечить производство Работ в полном соответствии со строительными нормами и правилами. 2.1.3. Обеспечить качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.4. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. 2.1.5. Обеспечить выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды. 2.1.6.

договора по типам

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 6.2.

Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 7.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 7.1.

При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.3.2. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ.
Подрядчик удерживает часть стоимости работ пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

Исполнитель не позднее чем за ____ дней до истечения срока действия договора обязан вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты и материалы, произвести снос лесных складов, других строений и сооружений, а также провести рекультивацию земель, на которых располагались указанные строения и сооружения.

2.3.7. После окончания заготовки древесины по настоящему договору, но не позднее, чем за _______ дней до истечения срока действия договора предоставить «Заказчику» в установленном порядке отчет об использовании лесов.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ

3.1. Стоимость услуг по валке одного кбм древесины составляет 630 (шестьсот тридцать) руб. без НДС.

3.2. Объем оказываемых услуг составляет 749 (семьсот сорок девять) м3..

3.3. Общая стоимость услуг по настоящему договору составляет четыреста семьдесят одна тысяча восемьсот семьдесят) руб. 00 коп.

Время с момента приостановления работ по вышеизложенному основанию до момента его урегулирования продлевает сроки выполнения работ.

2.2.4. В случае отказа Заказчика от дополнительных работ, возникающих вследствие причин, указанных в пп. 2.2.3 настоящего Договора, Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор и требовать от Заказчика оплаты выполненных работ, а также возмещения убытков, связанных с расторжением настоящего Договора по этому основанию.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение ____ дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

2.3.2.

Для этого желательно дополнить типовой договор на спил деревьев перечнем работ. Это отдельный документ, в котором содержится полный список задач подрядчика (например, обрезка и валка аварийных деревьев, их погрузка и утилизация).

Кроме того, договор валки деревьев нужно дополнить следующими приложениями:

  • актом приема-передачи работ;
  • актом осмотра;
  • адресным списком обслуживаемых домов;
  • счетом;
  • актом приема-передачи технической документации;
  • критериями оценки качества;
  • составом и характеристиками общего имущества.

Также понадобится ряд протоколов: оценки работ, разногласий, согласования разногласий.

Предлагаем вам скачать юридически грамотный договор обрезки деревьев в формате Word или PDF.

Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.5. Разрешение споров 5.1.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН Заказчик: ГПКК «Красноярское управление лесами» Юридический адрес: 2 Б ИНН// р/с в «Енисейский объединенный банк», Красноярский филиал, г.

Договор на оказание услуг по распиловке круглого леса Приемка работ по заготовке древесины осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 3.4.

По окончании работ Подрядчик сообщает Заказчику (заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.) о готовности результата работ к сдаче.

Важно

Е АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:

ГПКК «Красноярское управление лесами»

Юридический адрес:

2 Б

ИНН//

р/с

в «Енисейский объединенный банк», Красноярский филиал,

г. Красноярск

к/сч

E-mail: *****@***RU

Заместитель директора ____________

Исполнитель:

КПП

Юридический адрес: Красноярский край, Казачинский район, с. Вороковка, ул. Советская, 29 Б.

Контактные телефоны 8 (391

Расчетный счет №,

В Восточно-Сибирском филиале Росбанк» г.
Красноярск,

К/счет

Директор___________________

АКТ

приема – передачи

оказанных услуг

_______________ «____»___________г.

Государственное предприятие Красноярского края «Красноярское управление лесами» , действующего на основании доверенности от 01.01.2001г.

Подтверждением оказания услуг Исполнителем является акт приема-передачи оказанных услуг, подписанный обеими сторонами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Обязанность «Заказчика»:

2.1.1. Заказчик обязан своевременно предоставить пакет документов на право рубки ухода и прочих рубок Исполнителю.

2.1.2.

Заказчик обязуется принять оказанные услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.1.3. Заказчик не вправе привлекать для оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, иных лиц.

2.2. Права «Заказчика»:

2.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем.

2.2.2.

Москва и МО С-Петербург и ЛО Бесплатный звонок по России

Источник: http://pravpozakonu.ru/dogovor-na-okazanie-uslug-po-vyrubke-lesa

Образец договора оказания услуг по распиловке круглого леса 2018 – Админ – право

Договор на оказание услуг по вырубке леса

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. 39 ГК РФ.

Договор оказания услуг по распиловке круглого леса (пиловочника)

[ место заключения договора ][ число, месяц, год ][ Полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О.

], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и [ полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О.

], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по распиловке леса-пиловочника ([ наименование породы ]) в объеме [ значение ] куб. м, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги.

1.2. Распиловка леса в соответствии с условиями настоящего договора осуществляется из сырья [ Исполнителя/Заказчика ].

Выход готовой продукции (пиломатериала) должен составлять не менее [ значение ] % от объема сырья.

1.3. Услуги по распиловке леса оказываются силами Исполнителя и на его территории.

Исполнитель гарантирует надлежащую подготовку своих сотрудников для организации и проведения распиловки леса.

1.4. По соглашению Сторон услуги должны быть оказаны в срок с [ число, месяц, год ] по [ число, месяц, год ].

1.5. В стоимость услуг по распиловке леса включается распиловка, переработка, сортировка и складирование лесопродукции.

Услуги по транспортированию сырья и пиломатериалов, их хранению, сушке оплачиваются Заказчиком отдельно согласно расценкам Исполнителя.

1.6. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта оказанных услуг (Приложение N 1).

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость услуг по распиловке 1 куб. м леса составляет [ значение ] руб.

Цена договора в соответствие с условиями настоящего договора составляет [ сумма цифрами и прописью ] руб.

Цена включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется в два этапа:

— аванс в размере [ значение ] % — в день подписания настоящего договора;

— окончательный расчет производится в течение [ значение ] рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг.

2.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется путем [ вписать нужное, например, внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя ].

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель вправе:

3.1.1. Получать от Заказчика любую информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему договору.

3.1.2. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

3.2.2. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения, связанные с оказанием услуг.

3.2.3. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Организовать и обеспечить оказание услуг, предусмотренных настоящим договором.

3.3.2. Оказать услуги надлежащего качества, с использованием современных технологий и методов распиловки.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Оплатить стоимость оказываемых услуг в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре.

3.4.2. Оказывать содействие сотрудникам Исполнителя в исполнении настоящего договора.

3.4.3. Принять оказанные надлежащим образом услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение сроков оказания услуг, установленных п. 1.4. настоящего договора, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере [ значение ] % от стоимости услуг.

4.3. За нарушение сроков оплаты услуг Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере [ значение ] % от суммы долга за каждый день просрочки.

5. Изменение и расторжение договора

5.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.

Все изменения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных соглашений.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно в случаях:

— взаимного соглашения Сторон;

— невыполнения обязательств одной из сторон с применением мер ответственности, предусмотренных действующим гражданским законодательством РФ;

— неоплаты Заказчиком услуг в размерах и в сроки, предусмотренные настоящим договором;

— по заявлению Заказчика, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов по исполнению данного договора.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

6.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор будет рассматриваться в судебном порядке.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации.

6.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

6.5. Неотъемлемой частью настоящего договора является:

Договор на оказание услуг по распиловке круглого леса

1. Предмет договора

1.1. «Исполнитель» принимает на себя предоставление услуг по распиловке круглого леса.

2. Обязанности сторон

2.1. «Заказчик» предоставляет «Исполнителю» информацию необходимую для оказания услуг.

2.2. «Исполнитель» производит распиловку лесоматериалов.

3. Порядок расчета

3.1. За выполнение работ по распиловке, расчет с «Исполнителем» производится исходя из расчета ______ рублей за 1м3 круглого леса.

4. Имущественная ответственность

4.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств «Исполнитель» не несет ответственность перед «Заказчиком» за несвоевременность распиловки, за количество груза, поврежденного при этих обстоятельствах, на что сторонами составляется двухсторонний акт.

4.2. «Исполнитель» в период накопления лесоматериала принимает его на хранение актом, составленным в присутствии представителя «Заказчика» при сортировке и маркировке своего лесоматериала.

4.3. «Исполнитель» несет ответственность перед «Заказчиком» за сохранность маркированного груза на период складирования и своевременность проведения распиловочных и погрузочных работ.

4.4. В случае отсутствия представителя «Заказчика», «Исполнитель» принимает лесоматериал на хранение в единицах измерения удобных «Исполнителю».

5. Дополнительные условия

5.1.Условия договора могут быть изменены по согласованию сторон, оформленных дополнительным соглашением или протоколом согласования.

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами в установленные сроки.

5.3. Срок действия договора с 09 января 2007 года по 31 декабря 2007 года.

Договор оказания услуг
образец (типовая форма)

Источник: https://ucdialog.ru/dogovor-okazanie-uslug-po-raspiloe/

Договор оказания услуг 2018 года: образец бланка договора на возмездные услуги с физическими и юридическими лицами для бесплатного скачивания в Word, PDF | КУБ

Договор оказания услуг – это документ, на основании которого одна сторона (исполнитель) обязуется выполнить определенные работы  в установленные сроки, а вторя сторона (заказчик) – внести за них оговоренную плату. Предметом такого договора выступают нематериальные услуги, то есть работы: бухгалтерские, транспортные, риэлтерские, юридические, консультативные, охранные, курьерские и т. д. 

К договору на оказание возмездных (платных) услуг могут прилагаться смета, спецификация работ и другие дополнительные документы. Приемка работ по договору осуществляется путем составления и подписания  акта приемки-сдачи выполненных работ.

Как заполнять договор оказания услуг?

 В договор оказания услуг вносятся следующие обязательные сведения:

  • Дата и город заключения договора.
  • Данные заказчика и исполнителя: ФИО, паспортные данные, адреса проживания. Юридические лица указывают свои реквизиты, а также, кто и на каком основании действует от их лица.
  • Предмет договора с указанием услуг, которые обязан оказать исполнитель, их сроков и стоимости (или ссылки на приложения, где указана данная информация).
  • Права и обязанности заказчика и исполнителя
  • Информацию о стоимости работ и порядке осуществления расчетов между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке, в котором будет осуществляться приемка услуг.
  • Информацию об ответственности сторон.
  • Информацию о разрешении споров между заказчиком и исполнителем.
  • Информацию о порядке заключения и расторжения, сроках действия договора.
  • Прочие важные сведения по сути договора.
  • Реквизиты и подписи (печати) сторон.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других
документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Образец бланка договора на оказание услуг 2018 года

Предлагаем бесплатно скачать образец бланка договора оказания услуг между физическими  юридическими лицами, действующий в 2018 году:

  • Бланк договора на оказание услуг 2018 года в Word.
  • Бланк договора на оказание услуг 2018 года в PDF.

Сервис КУБ позволяет заполнять договора на платные услуги и другие документы в автоматическом режиме. Оцените удобство использования системы, зарегистрировавшись на сайте.

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

узнайте больше про куб сейчас

Автоматизация
выставления счета

Автозаполнение реквизитов покупателя по ИНН

Автопроверка правильности реквизитов банка по БИКу

Правильно настроенные формулы, в том числе по расчету НДС и Итого счета

Автоматическое формирование суммы прописью по итоговым цифрам суммы счета

Выгоды

Подготовка счета за 20 секунд

Отсутствие ошибок в счетах

Меньше времени на выставление счетов, и больше на бизнес

Увеличение скорости оплаты счетов

Автоматизация
отправки счета

Автоматическое прикрепление вашего логотипа в счет

Автоматическое прикрепление скана вашей подписи в счет

Автоматическое прикрепление в счет скана печати вашей компании

Отправка счета на e-mail покупателя

Выгоды

Отправка счета в 2 клика

Красивые и профессиональные счета

Можно выставлять счета с компьютера, планшета, смартфона

Не нужно распечатывать счет, ставить подпись, печать и сканировать перед отправкой

почему куб удобнее

Удобное выставление счетов онлайн

Моментальная отправка счетов на e-mail вашему покупателю

Контроль задолженности по каждому покупателю

Управленческая отчетность

Упорядоченное хранение всех ваших документов

Скидка 20% на бухгалтерское обслуживание от вашего бухгалтера

Передумали заморачиваться со скачкой шаблонов документов онлайн?

С сервисом КУБ вы можете сэкономить 29 минут на выставление документов без единой ошибки, и это далеко не всё. Получите КУБ — онлайн сервис по автоматизации выставления счетов и других документов.

Начать использовать КУБ прямо сейчас

14 дней
БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП

Нужна помощь по заполнению документов или консультация?

Получите помощь экспертов бухгалтеров по подготовке документов

(2 , 4,00

Источник: https://adm-prav.online/obrazec-dogovora-okazanija-uslug-po-raspilovke-kruglogo-lesa-2018.html

Договор на обрезку и утилизацию

Договор на оказание услуг по вырубке леса

Договор подряда № ____

«На выполнение работ по обрезке и валке аварийных деревьев с погрузкой и утилизацией»

                                                                                  “_____”________________ 2013г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, в лице _________________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Индивидуальный предприниматель Альмяшев Андрей Олегович, действующий на основании Свидетельства № 313265105900110 от 28.02.2013г. и именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.

1.1.        «Заказчик» поручает, а «Подрядчик» принимает на себя  обязательства по   выполнению работ  по спилу дерева (___________), к кол-ве________шт.

1.2. «Подрядчик» обязан оказывать услуги лично. Привлечение “Подрядчиком” для выполнения своих обязательств других лиц (субподрядчиков) допускается только  с предварительного письменного согласия  «Заказчика».

2.Обязательства Сторон.

            2.1. «Заказчик» обязуется:

            2.1.1. Выдавать «Подрядчику» задание с учетом сезонности и целесообразности производства работ в соответствии с предметом договора.

            2.1.2. Осуществлять контроль выполняемых «Подрядчиком» работ.

            2.1.3. Своевременно осуществлять приемку и оплату выполненных работ в соответствии с выданным  заданием.

            2.2. «Подрядчик» обязуется:

2.2.1. Производить работы в соответствии с предметом настоящего договора и выданным «Заказчиком» заданием качественно и в сроки определенные выданным заданием.

2.2.2. Предоставлять по запросам «Заказчика» требуемую информацию, связанную с выполнением работ согласно настоящему договору (документы бухучета и отчетности и пр.).

2.2.3. Оперативно решать вопросы, возникающие при осуществлении работ в рамках настоящего договора, принимать меры по  исключению недостатков в работе и предпосылок возникновения жалоб граждан и урегулированию конфликтных ситуаций с потребителями услуг.

            2.2.4. Соблюдать правила и требования противопожарной безопасности при работе на объектах.

2.2.5. Соблюдать экологические требования и нормативы (в том числе: требования и нормативы к зонам отвала, стокам, промышленным отходам, вывозу мусора и др.) в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.2.6.

Информировать «Заказчика» о предстоящем (если имеется соответствующее уведомление) или состоявшемся посещении объекта представителями компетентных государственных и муниципальных контролирующих органов; в случае предварительного уведомления о посещении обеспечить по возможности, нахождение представителей «Заказчика» в течение 1 (одного) рабочего дня передавать «Заказчику» надлежащим образом удостоверенные копии всех материалов, составленных по итогам посещения (в том числе: актов, предписаний и т.д.).

3.Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется по фактически выполненным объемам работ, согласно сметному расчету, предъявленному «Подрядчиком» и согласованному «Заказчиком».

                70%  стоимости по договору, по факту выполнения работ

3.3. Расчеты за выполненные работы производится в безналичной форме.

3.4. Полная стоимость составляет .

  1. 4.    Ответственность Сторон.

4.1.За не исполнение или не надлежащее  исполнение обязательств по настоящему договору, Стороны несут ответственность в  соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

      4.2. Споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в добровольном (досудебном) порядке. В случае невозможности урегулирования разногласий, споры между сторонами разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В ходе выполнения договора обе стороны признают возможность появления форс-мажорных обстоятельств, делающих невозможным выполнение Сторонами  взаимных обязательств. В этом случае сторонами заключается дополнительное соглашение или новый договор на иных условиях.

5. Особые условия.

5.1. В случае, если «Подрядчик» привлекает для выполнения работ на объекте  субподрядные организации, ответственность перед «Заказчиком» за выполнение всех работ в сроки, предусмотренные настоящим договором и с надлежащим качеством, принимает на себя «Подрядчик».

5.2.  В случае изменения адресного перечня многоквартирных домов, является достаточным письмо, направленное  в адрес «Подрядчика» с указанными изменениями и не требует подписания  дополнительного соглашения.

6. Срок действия договора

6.1. Срок действия настоящего договора устанавливается сторонами на период _____________________________________________________________________________________

6.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Юридические  адреса и банковские  реквизиты  Сторон.

“Заказчик”                                                                          “Подрядчик”

______________________________________________                                ИП Альмяшев А.О.                                                    ______________________________________________                                Минераловодский р-н, п.Загорский, ул. Светлая,40

______________________________________________                                ИНН  263006006833

______________________________________________                                р/счёт 40802810704000001761

______________________________________________                                в Ставропольпромстройбанк-ОАО

______________________________________________                                г. Ставрополь, ул. Краснофлотсая, 88А

 ______________________________________________                               ИНН банка 2634028786

 ______________________________________________                               КПП банка 263002001

______________________________________________                                БИК 040702760

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Директор__________________________                         Индивидуальный предприниматель

________________/__________________/   ___________________/_______________/

Источник: http://drovosek26.ru/dogovor

Договор подряда на заготовку древесины образец

Договор на оказание услуг по вырубке леса

Договор подряда на заготовку древесины

г. [ место заключения договора ] [ число, месяц, год ] [ Полное наименование заказчика ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

[ полное наименование подрядчика ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить заготовку древесины на участке [ координаты лесного участка ], предоставленного Заказчику для этих целей по договору аренды [ реквизиты договора ], а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика, его силами и средствами.

1.3. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами заготовки древесины, с лесным планом [ наименование субъекта РФ ], лесохозяйственным регламентом лесничества (лесопарка), а также проектом освоения лесов и лесной декларацией.

1.4. Приемка заготовленной, стрелеванной, сортированной и уложенной в штабеля древесины осуществляется Заказчиком ежемесячно — каждое последнее число месяца, о чем Стороны составляют акт сдачи-приемки заготовленной древесины.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ по заготовке древесины — не позднее [ число, месяц, год ]. Окончание работ — [ число, месяц, год ].

2.2. Заготовка древесины по истечении указанного срока, а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком не допускается.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по заготовке древесины в штабеля составляет [ сумма цифрами ] рублей за 1 куб. м. Оплата производится в течение трех дней с момента подписания акта сдачи-приемки заготовленной древесины.

3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере [ вписать нужное ] рублей под заготовку древесины, которые входят в стоимость работ по настоящему договору.

3.3. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение [ значение ] дней после подписания Сторонами акта выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.

4.1.3. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.

4.1.4. В любое время до окончания действия настоящего договора отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. В целях заготовки древесины осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений.

4.3.2. Привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков.

4.3.3. Удерживать заготовленную древесину до исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать заготовленную древесину Заказчику в состоянии, позволяющем ее нормальное использование.

5. Ответственность сторон

5.1. Подрядчик несет ответственность за:

— недостатки выполненной работы, которые делают заготовленную древесину непригодной для использования;

— последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком;

— нарушение конечного срока работы;

— убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.

5.2. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [ значение ] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

6.2. Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем деловых переговоров.

7.2. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [ местонахождение арбитражного суда ].

7.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [ значение ] дней с даты получения претензии.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством РФ.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.

8.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик [ вписать нужное ]

Подрядчик [ вписать нужное ]

Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма договора подряда на заготовку древесины

Разработана: Компания «Гарант», февраль 2018 г.

Приложение N 3. Образец договора подряда на выполнение работ по заготовке древесины для собственных нужд

к постановлению Главы Томского

района (Главы Администрации)

от 27 марта 2008 г. N 80

Образец договора подряда N______
на выполнение работ по заготовке древесины для собственных нужд

________________________ «_____»____________2008 г.

именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (-ая) от собственного имени, с одной стороны и

действующего на основании _______________________________________________,

именуем____ в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»,

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. «Стороны» заключили настоящий договор в целях рационального использования лесных ресурсов и оказания услуг по заготовке древесины для собственных нужд, выделенных «Заказчику» на основании договора купли-продажи от «____»200_____года N_________

в объеме _________________(_______________________________) куб. м. древесины

по хозяйству _________________________________________________ на территории

_______________________________________________ лесхоза (далее «Лесхоз») для

2. «Заказчик» передает «Исполнителю» подлинник документа, подтверждающего право «Заказчика» на заготовку древесины (договор купли — продажи древесины для собственных нужд).

3. «Исполнитель» осуществляет заготовку, погрузку-разгрузку, вывозку древесины, переработку древесины на пиломатериал, поставку «Заказчику» пиломатериала, (далее — «Мероприятия»).

4. «Исполнитель» в установленном порядке с участием «Заказчика» сдает отработанную лесоделяну уполномоченному надзорному органу.

5. «Исполнитель» согласовывает с «Заказчиком» ассортимент, количество и качество поставляемого пиломатериала.

6. «Исполнитель» из ________(______) куб. м.__________________ леса на корню предоставляет

«Заказчику» пиломатериал в объеме не менее _______________(__________) куб. м.

7. «Исполнитель» доставляет пиломатериал в объеме, указанном в пункте 7.1. настоящего договора по адресу _______________, при этом «Заказчик» гарантирует оплату за доставку в размере ____________________________(_____________________________) рублей.

8. «Исполнитель» обязуется:

— не допускать при выполнении подрядных работ нарушений технологии лесосечных работ, лесного законодательства при исполнении обязательств по настоящему договору.

— осуществлять «Мероприятия» и выполнение обязательств по настоящему договору самостоятельно, с привлечением необходимого оборудования и персонала, не допуская к работам иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

— выполнить «Мероприятия», предусмотренные настоящим договором.

9. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора «Стороны» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Настоящий Договор вступает в действие с момента его подписания «Сторонами» и действует до полного исполнения «Сторонами» принятых на себя обязательств.

11. По взаимному согласию «Сторон» в настоящий Договор могут вноситься изменения либо дополнения, которые оформляются письменным соглашением «Сторон». Изменения либо дополнения к настоящему Договору имеют обязательную силу для подписавших «Сторон».

12. «Стороны» обязаны в письменном виде информировать друг друга в течении трех дней об изменении своего местонахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также обо всех других изменениях, имеющих существенное значение для полного и: своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору

13. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».

14. Адреса, реквизиты и подписи сторон:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас или получите полный доступ к системе ГАРАНТ на 3 дня бесплатно!

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Договор подряда на заготовку древесины с физическим лицом

За неисправимые нарушения «Заказчик» выплачивает штраф согласно пунктам ответственности за нарушения ООО « » по до говору аренды лесного участка № года по участковому лесничеству. (Приложение № 1 к договору подряда).3.7.

Источник: https://domtriumf18.ru/dogovor-podryada-na-zagotovku-drevesiny-obrazets/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.