Исковое заявление о невыполнении обязательств по договору

Видео:Исковое заявление о расторжении договораСкачать

Образец искового заявления о невыполнении обязательств по договору

ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом. Согласно ст.

394 ГК РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства договором может быть установлена неустойка. В соответствии с п. 6.2.

Договора в случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленного ему товара, продавец вправе требовать, а Покупатель обязан уплатить продавцу неустойку в размере 0,05% от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки.
Руководствуясь ст. ст.

309, 310, 314, 506-524 ГК РФ, ст.ст. 65, 123, 110, 156, 167-170, 176, 177 АПК РФ, ПРОШУ: 1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ЭкспрессТорг» 636 959 руб. 60 коп. основного долга по договору поставки; 2.

Исковое заявление о неисполнении обязательств

ГК РФ, в которой указывается: по договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Вышеуказанные обстоятельства подтверждают, что обязательства по Договору Ответчик исполнил ненадлежащим образом. г. в связи с вышеуказанными обстоятельствами Истец обратился к Ответчику с требованием . На предъявленные требования Ответчик ответил отказом со следующей формулировкой: .

Общая сумма долга по состоянию на г. составляет () руб., согласно следующего расчета: . В соответствии с п. Договора, за неисполнение обязательства Ответчику начислена неустойка в размере () руб. Расчет неустойки прилагается. В соответствии с п.

Договора, за неисполнение обязательств в виде , Ответчику начислен штраф в размере () руб.

Согласно ст.

Образец искового заявления нарушение договора

Истец: ИНН , ОГРН Юридический адрес: Почтовый адрес: Телефон: Электронный адрес: Факс: Ответчик: ИНН , ОГРН Юридический адрес: Почтовый адрес: Телефон: Электронный адрес: Факс: Цена иска: руб. Госпошлина: руб. Исковое заявление года между Истцом и Ответчиком был заключен № (далее по тексту — Договор).

В соответствии с Договором Истец, являясь продавцом, принял на себя обязательство передать в собственность Ответчика, а Ответчик, являясь покупателем, принял на себя обязательство принять и оплатить следующее имущество: . Истец обязательства по Договору исполнил надлежащим образом, что подтверждается следующими документами: .

Ответчик не исполнил следующие предусмотренные Договором обязательства: 1. Не произвел оплату по Договору (нарушил сроки оплаты), тем самым не исполнив п.

Договора. 2. Отказался принять , тем самым не исполнив п. Договора. 3.

Исковое заявление в суд о неисполнении обязательств по договору образец

ГК РФ, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов зависит от периода времени неисполненных обязательств и составляет () руб.

Расчет процентов прилагается. Таким образом, цена иска составляет () руб.

Расчет цены иска осуществляется по следующей формуле: Цена иска = Сумма задолженности + Сумма неустойки + Сумма штрафа + Сумма процентов за неисполнение денежного обязательства + Сумма упущенной выгоды + Сумма реального ущерба + Сумма убытков В соответствии с п. 1 ст.

110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В силу ст.

Образец претензионного письма о невыполнении условий договора

Внимание
Претензия на неисполнение условий договора: когда подавать ее обязательно Как составить претензию о ненадлежащем исполнении обязательств по договору Претензия на неисполнение условий договора: когда подавать ее обязательно Претензия о невыполнении условий договора — это документ, содержащий в себе требования одной стороны к другой, возникшие вследствие неисполнения последней условий заключенного между ними договора. Образец претензии о нарушении условий договора —ходовая форма в юридической практике, т. к. позволяет быстро составить претензионное письмо и либо взыскать долг, либо подготовить почву для дальнейшей подачи иска. На законодательном уровне определены случаи обязательного предъявления претензии:

1. В арбитражном процессе при подаче искового заявления (по положениям п.

5 ст. 4, ст.

ВАЖНО! Если претензионный порядок обязателен, а сам текст претензии не содержит всех требований (например, нет требования о взыскании неустойки, пени, штрафа и пр.

), то суд применит к иску, где такие требования излагаются, последствия, указанные в соответствующем процессуальном кодексе (постановление ФАС Северо-Западного округа от 26.11.2013 по делу № А56-74168/2012).

Скачать образец письма о невыполнении условий договора можно, пройдя по ссылке: Образец претензии о нарушении условий договора. Претензия о невыполнении условий договора информирует контрагента о том, что им были нарушены ранее достигнутые соглашения, и требует их устранить.

Видео:Как подать иск в суд самостоятельно | ИнструкцияСкачать

Исковое заявление о невыполнении условий договора

Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ по договору строительного подряда

В . (наименование суда первой инстанции)

Истец: . (сведения об истце, указанные в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Ответчик: . (сведения об ответчике, указанные в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)

Цена иска . (сумма в рублях, если иск подлежит оценке)

Исковое заявление
о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков окончания работ
по договору строительного подряда

В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного «. «. 20.. г. между мною (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подрядчик обязан завершить работы по возведению для моих личных нужд жилого дома . (характеристики объекта) не позднее «. «. 20.. г. (п. . договора).

Фактически ответчик завершил строительные работы и сообщил мне о своей готовности к сдаче-приемке готового объекта только «. «. 20.. г., т.е. просрочка составила . календарных дней.

https://www.youtube.com/watch?v=Fx_WJ9EzMfs

В соответствии с п. . договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере 0,2% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

Поскольку условие заключенного сторонами договора о размере неустойки ущемляет права потребителя по сравнению с правилами, установленными законодательством, указанное условие является недействительным и следует исходить из предусмотренных ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» требований.

Поэтому в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении «. «. 20.. г. мною было направлено предложение добровольно уплатить мне неустойку в размере 3% от стоимости работ за каждый день просрочки, что составляет . рублей (неустойка за . дней просрочки окончания строительства).

В письменном ответе от «. «. 20.. г. ответчик мое требование в полном объеме не признал, сославшись на то, что размер неустойки установлен договором, и выразил согласие уплатить неустойку в размере, установленном договором.

Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными. В соответствии с п. 4 ст. 29 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.

«О защите прав потребителей» в случае нарушения установленных сроков начала и окончания выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку в размере трех процентов от стоимости работы (услуги), а если стоимость работы (услуги) отдельно в договоре не определена — общей стоимости заказа. Согласно п. 1 ст. 14 того же Закона, условия договора, ущемляющие права потребителей по сравнению с правилами, предусмотренными законодательством, признаются недействительными.

Таким образом, в данном случае должен применяться размер неустойки, установленный Законом «О защите прав потребителей».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 708 ГК РФ, ст. 14 и 29 Закона РФ «О защите прав потребителей», прошу суд:

взыскать с ответчика в мою пользу подлежащую уплате неустойку за . дней просрочки начала строительных работ в размере . рублей. Расчет неустойки прилагается.

1. Договор строительного подряда от «__»_____ 20__ г. — на . стр.; 2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ — на . стр.; 3.

Копия заказного письма от «__»_____ 20__ г. — на . стр.; 4. Уведомление о вручении заказного письма — на . стр.; 5. Ответ подрядчика от «__»____ 20__ г.; 6. Расчет подлежащей взысканию неустойки — на .

стр.;

7. Копия искового заявления.

Дата подачи заявления: «__»______ 20__ г. __________ Подпись истца

раздела: Исковые заявления в защиту прав потребителей услуг, работ

Исковое заявление о защите прав потребителя при выполнении работ, отказ от исполнения договора и взыскание уплаченной стоимости работ)

Рекомендуем по теме статьи и комментарии:

Образцы исковых заявлений потребителей — дольщиков по договору долевого участия в строительстве

Исковое заявление о взыскании неустойки за просрочку застройщика по передаче квартиры по договору долевого участия, убытков, расходов на устранение недостатков работ и компенсации морального вреда за ненадлежащее исполнение договора участия в долевом строительстве

Образцы исковых заявлений по договору оказания туристических услуг

Исковое заявление о защите прав потребителя при оказании туристических услуг — расторгнуть договор на туристическое обслуживание и взыскать стоимость оплаченных туристических услуг)

Образцы исковых заявлений потребителей по договору банковского вклада

Исковое заявление о взыскании суммы вклада, процентов на вклад и неустойки в связи с нарушением условий договора банковского вклада (депозита)

Разрешение спора в связи с неисполнением обязательств по договору возмездного оказания услуг

Подписывая договор о возмездном оказании услуг, исполнитель обязуется по заданию заказчика совершить определенные действия, а заказчик обязуется оплатить их (ст. 779 ГК РФ).

По своей юридической природе такое соглашение является двусторонним. Поэтому ответственность за неисполнение договора оказания услуг несут обе стороны.

Исполнитель имеет право не приступать к выполнению задачи, а начатые действия приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей препятствует надлежащему исполнению договора, а также при наличии обстоятельств, явно свидетельствующих о том, что выполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (при наличии указанных обстоятельств), а также взыскания неустойки за просрочку исполнения обязательства.

Невыполнение услуг по договору заказчиком

Обязательства заказчика по договору возмездного оказания услуг будут считаться неисполненными, если он:

• нарушил сроки оплаты или не оплатил услуги;
• не возместил расходы;
• не принял оказанные услуги (все или часть);
• не выполнил иные обязательства.

Неисполнение обязательств исполнителем

Заказчик может заявить о невыполнении условий договора оказания услуг исполнителем, если последний:

• нарушил сроки;
• причинил вред здоровью или жизни;
• оказал услуги не в полном объеме;
• не передал необходимую информацию или документы;
• оказал услуги с ненадлежащим качеством;
• не выполнил иные обязательства.

В ходе спора по договору оказания услуг интересы истца может представлять доверенное лицо на основании доверенности. В доверенности указываются полномочия представителя и срок действия документа.

Образец искового заявления в суд о невыполнении условий договора

Закона РФ «О защите прав потребителей» установлено, что нарушая права потребителя, исполнитель причиняет ему моральный вред, который подлежит компенсации причинителем вреда в случае признания судом его вины.

Размер компенсации морального вреда не зависит от размера имущественного вреда, указанная компенсация осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Моральный вред, причиненный мне ответчиком, выразился в том, что я на протяжении нескольких месяцев нахожусь в стрессовом состоянии из-за невозможности пользоваться результатом работы, за которую заплачена значительная денежная сумма из моего собственного бюджета.

В результате нарушения ответчиком моих прав я вынуждена обращаться за их защитой в суд, что само по себе отрицательно сказывается на моем моральном состоянии. На основании изложенного, руководствуясь гл.37 ГК РФ, ст. ст.

Исковое заявление о нарушении договора

Отказался от страхования имущества, тем самым не исполнив п. Договора. 4. Не возвратил тару, тем самым не исполнив п. Договора. 5. Допустил существенные нарушения п. Договора, что является основанием для досрочного расторжения Договора.

Позиция Истца подтверждается следующими доказательствами: 1. Приложение № к Договору от г. Позиция Истца подтверждается следующими нормативно-правовыми актами: — ст.

307 ГК РФ, в которой указывается: в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п.

, либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. — ст.

Образец искового заявления о невыполнении условий договора

Исковое заявление о несоблюдении условий договора аренды

https://www.youtube.com/watch?v=bW59RDuONyE

В Арбитражный суд города Москвы Истец: наименование организации Адрес: Ответчик: наименование организации Адрес: Предмет спора ИСКОВОЕЗАЯВЛЕНИЕ (о несоблюдении условий договора аренды) . .201 г. между и был заключен договор аренды № нежилого помещения общей площадью , кв.

м, расположенного по адресу: Всоответствиисост.614ГКРФип.договора,Арендатор обязан своевременно и в полном объеме вносить арендную плату. Размер и сроки внесения арендной платы определены в п. договора и расчете арендной платы, являющимся неотъемлемой частью договора аренды от . .201 г. № .

Внарушениеусловийзаключенного договора арендыответчикза периодс .

.201 г. по . .201 г. свои обязательства по внесению арендных платеже не выполнил, в связи с чем у последнего образовалась задолженность в общей сумме руб.

Претензия о невыполнении условий договора образец бланк

.201 г. по . .201 г. свои обязательства по внесению арендных платеже не выполнил, в связи с чем у последнего образовалась задолженность в общей сумме руб. На основании изложенного, руководствуясь п.п. _ _ договора, ст. ст.

Заявление прокурору о невыполнении обязательств

_____________ районному прокурору г. _________
_____________________________________

Исходя из изложенного, прошу в соответствии с нормами Федерального Закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации» проверить исполнение требований действующего законодательства при заключении договоров ООО «________» и устранить нарушения закона, допущенных сотрудниками указанной компании, обязав их возвратить мне уплаченную по договору денежную сумму в размере _______ рублей, о чем сообщить в установленный законом срок.

Исковое заявление о неисполнении условий договора

(исковое заявление о неисполнении условий договора при продаже вещи потребителю)

Мировому судье судебного участка №_

______________ района г___________

Истец: (ФИО, адрес и телефон) _____

Ответчик: (Наименование, адрес, тел.)

Цена иска -15 300 рублей

(размер денежных требований)

о защите прав потребителя

24.03.2009г. я выбрала в отделе магазина «_______», расположенного по адресу_________, кожаный плащ. Понравившаяся мне модель оказалась не на мой рост (длинновата), и продавец предложил мне, при условии покупки, безвозмездно укоротить подол и рукава, с чем я согласилась.

Видео:Исковое заявление о расторжении договораСкачать

Исковое заявление о невыполнении обязаткльств по договлру

в 1 экз. 7. Копия претензии № от г. в 1 экз. 8. ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 394 ГК РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства договором может быть установлена неустойка. В соответствии с п. 6.2.

Договора в случае нарушения Покупателем сроков оплаты поставленного ему товара, продавец вправе требовать, а Покупатель обязан уплатить продавцу неустойку в размере 0,05% от стоимости неоплаченного в срок товара за каждый день просрочки. Руководствуясь ст. ст. 309, 310, 314, 506-524 ГК РФ, ст.ст.

65, 123, 110, 156, 167-170, 176, 177 АПК РФ, ПРОШУ: 1. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом «ЭкспрессТорг» 636 959 руб. 60 коп. основного долга по договору поставки; 2.

Исковое заявление о невыполнении условий договора

__.__________ 20__ года, при осмотре объекта долевого строительства, указанного в Договоре как «трехкомнатная квартира No __ на _ этаже, согласно договора проектной общей площадью ____ кв.м.

https://www.youtube.com/watch?v=moRQRh9QDx8

Согласно п. 4.

6 Договора, передаваемая «Участнику долевого строительства» «Квартира» должна соответствовать техническим требованиям, проектной документации и градостроительным регламентам, а также иным обязательным требованиям.

В связи с этим, __.__.20__ года, мною отправлено ответчику мотивированное требование о соразмерном уменьшении цены Договора, однако по состоянию на __.__.20__ года никакой реакции на него не последовало.

Составляем исковое заявление по договору подряда — образец

131 ГПК РФ, а именно:

1. исковые требования.
2. реквизиты истца и ответчика, а также их место нахождения (жительства);
3. название суда, в который подается заявление;

Если иск подается в отношении нескольких лиц, указываются требования, предъявляемые к каждому из них. Кроме того, в исковом заявлении надлежит раскрыть обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и представить подтверждающие их доказательства.

Как и любой иск, исковое заявление по договору подряда имеет свои особенности, на которых важно акцентировать внимание при его подготовке.

Сначала необходимо определиться со сроками исковой давности по тому или иному нарушению подрядных отношений:

1. 1 год — для споров, связанных с ненадлежащим качеством работ;
2. 3 года — для споров о качестве строительных работ и всех прочих споров, вытекающих из договора подряда (п. 1 ст. 725 ГК РФ)

Образец искового заявления по договору подряда в 2019 году

Для ведения судебного разбирательства с целью признания соглашения недействительным или же иной целью требуется хорошее знание нормативной базы.

К основополагающим понятиям сегодня можно отнести следующие:

1. стоимость работы.
2. генеральный подрядчик;
3. договор подряда;
4. разновидности соглашения;
5. предмет договора;
6. условия договора;
7. заказчик;

Под термином «» понимается специальное соглашение, составляемое с учетом достаточно обширного перечня самых разных нормативно правовых документов.

Иск в суд на невыполнение договорных обязательств

с другой стороны, если в договоре поставки не согласованы все существенные условия (а это кроме предмета, еще и срок поставки) то такой договор будет считаться не заключенным.это более сложный вопрос чем может показаться с первого взгляда.

В качестве ответственности за неисполнение договорных обязательств могут служить такие гражданско-правовые санкции, как возмещение убытков, выплатаПри этом довольно часто суды отказывают в иске о возмещении убытков ввиду недостаточности доказательств.

Важно Величина гос.пошлины по иску о несоблюдении договора найма (сумма иска более 20 000 руб.)?Спасибо.

Иск «о несоблюдении» не может иметь имущественный характер (совершенно непонятно, откуда цифра 20 тыс. руб.) , а поэтому оплачивается госпошлиной размером 200 руб.

Исковое заявление о нарушении исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)

(название организации) (наименование договора) В соответствии с п.___ Договора я оплатил услуги (работы) ответчика в сумме _______ руб.

(перечислить нарушения договора ответчиком)

Исковое заявление в суд за неисполнение договора

Видео:Исковое заявление | 7 правил хорошего искаСкачать

Образец-пример Искового заявления о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору поставки, + как составить

Нормы, которые посвященные исполнению договора поставки, находятся как в параграфе 3 главы 30 ГК РФ («Поставка товаров»), так и в параграфе 1 главы 30 ГК РФ, так как поставка является разновидностью договора купли-продажи. Кроме того, при решении вопросов об исполнении договора поставки, необходимо применять положения главы 22 ГК РФ («Исполнение обязательств»), которые являются общими для всех видов гражданско-правовых обязательств.

В соответствии со ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона и односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно ст. 394 ГК РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства договором может быть установлена неустойка.

В случае неисполнения одной из сторон условий договора поставки, другая сторона вправе подать иск в арбитражный или третейский суд в соответствии с подведомственностью. Согласно ст.

4 АПК РФ лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных интересов, в том числе в форме искового заявления. Итак, иск – это требования истца к ответчику, средство защиты нарушенного права лица.

Право на подачу иска в арбитражный суд имеют только индивидуальные предприниматели или юридические лица.

https://www.youtube.com/watch?v=IsioYWrzNac

Подача иска в Арбитражный суд прежде всего регулируется нормами гл. 13 АПК, нормами гл. 12. ГК РФ об исковой давности.

Требования по форме и содержанию иска указаны в статье 125 АПК. Кроме того, к иску должны быть приложены документы, указанные в статье 126 АПК.

При составлении иска истец должен указать:

• — Наименование суда, в который подается исковое заявление.
• — Наименование сторон (истца и ответчика), их место нахождения или проживания, контактную информацию (номера телефонов, адреса электронной почты, факсов).
• — Требования истца к ответчику со ссылкой на нормативные акты.
• — Обстоятельства, подтверждающие нарушение прав или интересов истца.
• — Цену иска, если иск подлежит оценке, а также расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы.
• — Сведения о соблюдении претензионного порядке в случае, когда это является обязательным в соответствии с законом или договором.
• — Перечень прилагаемых к иску документов.

Заявление должно быть подписано истцом или его представителем.

Истец обязан направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового заявления и приложенных к нему документов.

После поступления искового заявления Арбитражный суд может:

• — Принять исковое заявление к производству (ст. 127 АПК);
• — Оставить исковое заявление без движения в случае нарушения истцом формы искового заявления к предъявляемым требованиям ст. 125 и 126 АПК. Согласно ст. 128 АПК истцу предоставляется срок для устранения допущенных нарушений.
• — Возвратить исковое заявление (ст. 129 АПК).

Ответчик обязан направить отзыв на исковое заявление и документы, подтверждающие его возражения. В случаях, предусмотренных ст.

132 АПК, ответчик вправе предъявить встречный иск.

В Арбитражный суд города Москвы

Адрес: 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

Истец: Общества с ограниченной

ответственностью «Сынтульский завод напитков»

Адрес: 391338, Рязанская область, Касимовский район, д Клоково

Тел.: (3412) 506-208

Ответчик: Обществу с ограниченной ответственностью

Торговый Дом «ЭкспрессТорг»

Адрес: 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 19, оф. 2

Тел.: (8212) 314-005

Сумма иска: 675 213 руб 32 коп

Суммы госпошлины: 16 504 руб. 27 коп.

Исковое заявление о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору поставки

Истец и ответчик заключили Договор поставки № 27 от 19 июля 2010г.

, в соответствии с которым истец обязался в течение всего срока действия Договора поставлять продукты питания в соответствии с письменным заказом, сделанным в соответствии с ассортиментом и по ценам, указанным в прейскурантах (прайс-листах), действующих на день поступления товара, а ответчик оплачивать и принимать заказанный товар (п. 1.1. Договора). Срок действия Договора с момента подписания – один календарный год (п. 9.2 Договора).

Во исполнение Договора истец осуществил поставку ответчику товара по товарным накладным:

• № 265 от 05.08.2010г. на сумму 57620, 72 руб.;

Видео:Исковое заявление о взыскании заработной платыСкачать

Иск о неисполнении договора оказания услуг — По закону

Это быстро и бесплатно !

Сделка, нацеленная на получение определённой услуги, подразумевает исполнение сторонами появившихся у них обязательств. Если контрагент оказался недобросовестным, восстановить нарушенные права можно исключительно через суд.

Каким образом оформляется иск в подобной ситуации и какое содержание имеет, вы узнаете с помощью данной статьи.

Причины оформления искового заявления по договору оказания услуг

Защите прав потребителей, заказавших ту или иную услугу, посвящена третья глава Закона № 2300-I от 7 февраля 1992 года. Каждый клиент имеет право получить результат работы, соответствующий условиям договорённости сторон, в заранее оговорённые сроки. Предоставление некачественной услуги или пропуск указанной даты сдачи работы недопустимо.

https://www.youtube.com/watch?v=_LMD9-poH9Y

Если вы столкнулись с несоблюдением условий договора об оказании услуги, первоначально необходимо обратиться к контрагенту с досудебной претензией, содержащей требование о добровольном исправлении нарушения.

Обращение направляется ответчику по почте или передаётся лично. В последнем случае лицу предъявляется два экземпляра, на одном из которых требуется указать дату вручения претензии и подпись получателя.

Если контрагент проигнорировал ваше обращение или предоставил нежелательный ответ на претензию, вы вправе обратиться в суд.

Основанием для подачи иска выступает:

• нарушение заказчиком договорённости о внесении оплаты;
• безосновательный отказ от исполнения обязательств;
• пропуск сроков сдачи работы;
• предоставление услуги низкого качества;
• несоблюдение пунктов договора;
• нанесение стороне материального вреда или ущерба здоровью в связи со сдачей некачественной работы.

Оформление иска

Исковое заявление по договору возмездного оказания услуг оформляется в письменном виде как минимум в трёх экземплярах (по одному на каждую сторону дела).

Рассмотрением спора занимается мировой судья, если сумма заявленных требований не превышает 50 тыс. рублей, или районные суды, если цена иска выше. Арбитражный суд уполномочен заниматься делами, в которых участвуют предприниматели и/или коммерческие компании.

Исковое заявление по договору оказания услуг, образец которого будет представлен ниже, должно включать в себя:

• наименование судебного органа;
• ФИО, контакты и место проживания сторон дела (если одна из них является юридическим лицом, в тексте указывается наименование организации и её юридический адрес);
• суть проблемы;
• обстоятельства нарушения интересов заявителя и норм законодательства;
• доказательственную базу (ссылки на пункты договора и положения закона);
• перечень приобщаемых к иску документов;
• требования истца;
• дату обращения в судебную инстанцию;
• подпись заявителя.

Чтобы иск был принят и рассмотрен судьёй, необходимо приобщить к нему любые документальные доказательства обоснованности заявленных вами требований.

Исковое заявление по договору оказания услуг о взыскании задолженности

Обратиться с подобным иском может как заказчик, не получивший работу вовремя, в связи с чем началось начисление неустойки, и желающий расторгнуть договор с контрагентом, так и исполнитель, которому не была предоставлена оплата его труда.

В любом случае стороны имеют право на взыскание задолженности с ответчика, уклоняющегося от исполнения своей части сделки.

Исковое заявление о расторжении договора оказания услуг

Прекращение договорных отношений в одностороннем порядке допустимо лишь в ситуации, если причиной подачи иска послужило наличие существенного нарушения со стороны контрагента (к примеру, низкое качество работы или неоправданный пропуск сроков сдачи заказа).

Истец вправе требовать расторжения договора и выплаты финансового возмещения, включающего в себя:

• стоимость оплаченной работы;
• начисленные пени и штрафные санкции;
• убытки, с которыми столкнулся заявитель в связи с невыполнением ответчиком условий договорённости.

Чтобы исковые требования были удовлетворены, в тексте иска важно ссылаться на пункты договора, которые не были соблюдены контрагентом. Если нарушения возникли по вине самого заявителя или в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, оговорённых соглашением сторон, суд не вынесет постановление в пользу истца.

Что делать, если услуги оказывались без заключения договора?

Документальное сопровождение сделки рекомендуется в большинстве ситуаций, потому как без письменного договора или иного соглашения сторон довольно сложно доказать факт предоставления услуги и её оплаты заказчиком. Однако отсутствие контракта вовсе не означает, что лицо, чьи интересы были нарушены, не сможет обратиться в суд.

https://www.youtube.com/watch?v=ktSDl43DxSU

Если вы столкнулись с оказанием услуг без договора, исковое заявление в такой ситуации оформляется на общих основаниях.

В качестве подтверждения факта совершения сделки заявитель может предоставить иные доказательства, например, акт приёма-передачи, платёжные квитанции, фотографии, материалы видеосъёмки, результаты экспертной оценки и т. д.

При этом несоблюдение письменной формы сделки исключает возможность истца ссылаться на свидетельские показания.

Если вы столкнулись с подобной ситуацией, не стоит пренебрегать помощью квалифицированного юриста, способного отстоять ваши интересы в суде.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас или оставьте заявку онлайн:

+7 (499) 350-80-69

(Москва)
+7 (812) 309-75-13 (СПб)

Это быстро и бесплатно !

documenty/iskovoe-zayavlenie-po-dogovoru-okazaniaya-uslug/

Претензия на невыполнение условий договора: образец составления

Как правило, в случае невыполнения условий договора партнеры изначально пытаются решить вопрос в досудебном порядке и составляют претензию на бумаге (или в электронном виде). Готовые примеры этого документы и общие правила его составления представлены в статье.

Образец претензии: готовые примеры

Как правило, документ составляется на фирменном бланке компании – обращение в общем случае может выглядеть так.

 Бланк претензии к договору поставки (word)

Далее рассмотрены конкретные примеры документа.

8 случаев, когда составление претензии обязательно

Возникающие противоречия стороны, как правило, сначала разрешают без привлечения суда.

Если не удается разъяснить ситуацию устно, составляются письменные обращения, после чего в случае отрицательного результата подают исковое заявление.

В некоторых случаях компании могут сразу обращаться в судебный орган, однако законодательство предусматривает отдельные ситуации, когда составление претензии на невыполнение условий договора обязательно, например:

1. Взыскание налогов, штрафов, пеней и с частных и юридических лиц.
2. Споры, которые возникают в результате изменения условий договора или его расторжения.
3. Разногласия при расторжении договора банковского счета, договора поставки, а также государственных или муниципальных контрактов.
4. Споры по ОСАГО.
5. Письменная претензия составляется и на невыполнение условий договора оказания транспортных услуг (перевозки) – грузов, пассажиров любыми видами транспорта.
6. Разногласия по сервитуту на сооружения или земельные участки.
7. Некачественное оказание услуг связи.
8. Претензии компании, оказывающей туристические услуги.

В остальных случаях следует также исходить из требований законодательства, а также из текста самого договора.

Если в договоре детально прописано, что стороны обязуются решать все разногласия в досудебном порядке, в том числе и путем составления письменных обращений, они должны выполнить эти условия. То есть если обратиться в суд напрямую, заявление может быть оставлено без рассмотрения.

Правила составления

В законодательстве нет конкретных ответов на вопросы:

• кто именно должен ее составлять;
• как выглядит форма документа, что она должна содержать;
• в какие сроки ее отправлять;
• в какие сроки она рассматривается и т.п.

Поэтому исходят либо из самого текста договора, где можно заранее прописать подобные нюансы, либо из традиций, сложившихся в реальной деловой практике.

Общие правила

Прежде всего, важно понимать, что претензия представляет собой письменно выраженное несогласие с действиями/бездействием стороны, а также требование об устранении последствий. Обычно документ составляется руководителем одной компании на имя руководителя другой фирмы. Однако его могут составить любые лица:

• частные граждане;
• индивидуальные предприниматели;
• представители любого юридического лица (коммерческой, некоммерческой организации, государственного учреждения и др.).

Обычно он составляется на фирменном бланке и высылается в виде заказного письма по Почте России или с помощью услуг курьерской доставки. Именно этот способ наиболее предпочтителен, поскольку в результате на руках отправителя обязательно останется уведомление о вручении.

https://www.youtube.com/watch?v=I80VGMb5DAg

Стиль изложения – официально-деловой, информация излагается кратко, но в то же время со всеми необходимыми подробностями. Желательны постоянные отсылки на действующее законодательство, а также на условия договора, подписанного ранее. Эмоциональные, просторечные выражения не допускаются.

документа

В претензии всегда отражается информация о возражении на невыполнение условий договора, а также о конкретных требованиях компании:

1. От кого и на имя кого составлено обращение: официальное название компаний, контактные данные, юридический адрес. В левом верхнем углу обычно проставляется отметка от регистрации документа в журнале исходящей корреспонденции с датой отправки.
2. В текстовой части сначала упоминается о заключенном договоре – номер, название, дата подписания. Далее описывают, какие именно пункты были нарушены, т.е. суть претензии: несвоевременная оплата, задержки в поставке, недокомплект товара, некачественно оказанная услуга и т.п.
3. Далее ссылаются на нормы законодательства, призывают оперативно устранить возникшую проблему. Ссылаются на то, что сторона не может отказаться в одностороннем порядке от обязательств по договору.
4. В заключительной части можно сослаться на намерение обратиться в суд, если претензия не будет удовлетворена (можно также указать конкретные сроки – например, в течение 30 рабочих дней с момента получения письма).
5. Если к основному документу прилагают другие бумаги, их подробно перечисляют в приложениях – указывают название, вид (копия или оригинал), количество страниц.
6. В конце ставят дату, подпись, расшифровку подписи, должность обращающегося (например, «генеральный директор»), а также отметку печати.

Сроки рассмотрения и ответа

В договоре могут быть указаны конкретные сроки, однако чаще всего они определяются в соответствии с принятыми нормами – не более 30 рабочих дней.

По правилам хорошего делового тона партнер должен дать письменный ответ в течение рабочей недели: в ответном письме указывают согласие/несогласие с заявлением на невыполнение условий договора и предлагают пути решения проблемы.

В отдельных случаях срок указан в законодательстве – например, в законе «О защите прав потребителя»: 7 дней на замену товара, 20 дней для проведения дополнительной диагностики, 30 дней на замену товара в случае его отсутствия в магазине в данный момент и т.п.

https://www..com/watch?v=g_tZGQloZj0

ссылкой:

(12,00

🔥 Видео

Отзыв или возражение на исковое заявление - как написать? Адвокат учит писать отзыв!Скачать

Как написать исковое заявление в судСкачать

Как написать исковое заявление?Скачать

Как взыскать неустойку с поставщика по договору поставкиСкачать

Как написать исковое заявление в суд | Подробная инструкция | 090 Блондинка вправеСкачать

Исковое заявление. Что такое ? Основы. Краткий разборСкачать

Образец искового заявления — понуждениеСкачать

Правильное исковое заявление I Суть искового заявленияСкачать

Какие существуют уловки обхода правила, о направлении искового заявления ответчику?Скачать

Примерный образец искового заявления о расторжении договора, взыскании денежных средств…/28.01.22Скачать

Действия ответчика после получения иска.Скачать

Образец искового заявления о расторжении договора,взыскании денежных средств…/28.01.22Скачать

Претензия и иск о взыскании неустойки по договору выполнения работСкачать

Исковое заявление о расторжении договора купли продажи ноутбука и взыскании денежных средствСкачать

Исковое заявление: что с ним происходит после поступления в судСкачать